杭州工程欠款追收

　　工程欠款主要有以下几种常见类型：

　　发包方拖欠工程款违约纠纷：工程款数额明确，但发包方无正当理由违约拖欠。表现为发包方无力支付工程款，如资金链断裂、经营不善等导致缺乏支付能力；或发包方有支付能力却无故拖欠，如故意拖延付款、以各种不合理借口拒付等。

　　总包、分包问题引起的纠纷：承包方分包程序存在瑕疵，如未按规定进行分包招标、未取得发包方书面同意等，发包方事后不承认分包合同的合法性，从而引发关于工程款支付责任和分配的纠纷，涉及总包方、分包方和发包方之间复杂的法律关系和利益纠葛。

　　竣工结算报告争议引发的纠纷：承包方制作结算文件递交发包方后，可能未取得递交证据，发包方不予答复且事后不承认收到；或发包方对承包方递交的结算文件不予答复；又或发包方对结算文件不予认可，双方在工程价款结算的数额、方式等方面存在分歧，无法达成一致，进而引发工程款纠纷。

　　建筑材料品质之争引起的纠纷：建设工程招投标时对主要建筑材料品质有要求或承诺，但受市场供求关系等因素影响，承包方可能转而采用合同外的其他建材，发包方认为材料不符合要求，双方就材料差价、工程质量及工程款结算等问题产生纠纷。

　　质保金纠纷：建设工程竣工后出现维修事项，承包人在保修期内履行了维修义务，但无法直接取得证据，发包方事后不承认维修事实，以承包方未尽保修义务为由，拒不支付质保金，从而引发纠纷。

　　合同瑕疵引发的纠纷：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级，以及没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同，导致合同无效，双方在工程款结算、支付等方面产生争议，法院需根据具体情况确定工程款的支付标准和责任承担。

　　包含工期延误的工程款纠纷：发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应，或因恶劣天气等原因，承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后，发包方要求承包方承担工期延误责任，与工程款结算相互交织，使案件变得复杂。

最新资讯